U M O W A

	W dniu ................................. w Złotoryi, pomiędzy:

	Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP ZOZ
	59-500 Złotoryja ul. Szpitalna 9
	tel: 76 8779 300	        fax: 76 8779 330
	NIP: 694-13-68-014	        REGON: 001016173
	KRS:  IX Wydz. Gosp. Sąd Rejonowy Wrocław – Fabryczna nr 0000026376
	e-mail: sekretariat@wszp.internetdsl.pl
	http://wsp.szpitalna9.pl

	reprezentowanym przez:
	Dyrektor – mgr inż. Wojciech Szeląg
	Główna księgowa – mgr Irena Zięba

	zwanym dalej "Zamawiającym"

	a

	"KH-Mont" Jarosław Łukasiewicz
	59-500 Złotoryja, ul. Górnicza 14/5
	tel: 607 39 78 78
	NIP: 694-122-78-80		REGON: 020474969
	Nr ewidencji działalności gospodarczej: 
	e-mail: khmont@wp.pl

	reprezentowanym przez:
	......................................... - ...................................................

	zwanym dalej "Wykonawcą"

została zawarta umowa w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004r., o następującej treści: 

§ 1

"Zamawiający" zleca, a "Wykonawca" zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, polegające na: 

"Przystosowaniu (adaptacji) pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych                   w Oddziale Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym w budynku Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi, przy ul. Szpitalnej 9", zgodnie z warunkami określonymi w:

•	projekcie architektoniczno-budowlanym;
•	przedmiarze robót;
•	kosztorysie ofertowym "Wykonawcy";
•	SIWZ.
•	
Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

 "Zamawiający"  oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
1
§ 2

1.	Wartość przedmiotu umowy według zaoferowanej ceny: 
	
	     wartość netto: 32.517,46 PLN
	     23 % VAT:7.479,02 PLN
	     wartość brutto: 39.996,48 PLN
	     (słownie brutto:     trzydzieści  dziewięć  tysięcy  dziewięćset  dziewięćdziesiąt  sześć 	   	     		złotych  i 48/100)

2.	"Zamawiający" zobowiązuje się zapłacić "Wykonawcy" w/w kwotę w terminie do 30 dni, od otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury VAT, z załączonym "Protokołem odbioru" i "Kosztorysem powykonawczym".

3.	Należność za wykonane roboty, zostanie przekazana w formie przelewu na podane                    w fakturze konto.

 § 3

 Do obowiązków " Zamawiającego" należy:

1.	protokolarne przekazanie  placu budowy w terminie uzgodnionym z "Wykonawcą".
	
2.	wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla celów budowy.
	
3.	dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 8 niniejszej umowy.
	
4.	zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego  obejmującego przedmiot umowy.

"Zamawiający" nie zapewnia zaplecza socjalnego i magazynowego.
	
§ 4
	
Do obowiązków "Wykonawcy" należy:

1.	wykonać zamówienie zgodnie z "projektem architektoniczo-budowlanym","kosztorysem ofertowym" oraz ustaleniami z wizji lokalnej;
	
2.	wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami;
	
3.	zorganizowanie terenu budowy, w tym instalacji i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. "Wykonawca" jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny                                     i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. "Wykonawca" ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili jego przejęcia;
	
4.	współpraca ze służbami technicznymi "Zamawiającego";
	
5.	przygotowanie pomieszczenia i wymaganych dokumentów, łącznie z dokumentacją powykonawczą do dokonania odbioru przez "Zamawiającego";
	
6.	zgłoszenie robót do odbioru;
	2
7.	przestrzeganie przepisów bhp i p/poż;
	
8.	zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami;
	 
9.	utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji prac oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu robót budowlanych;
	
10.	utrzymanie terenu prac w stanie wolnym od przeszkód w normalnym funkcjonowaniu Szpitala (drożność korytarza).
	
§ 5

1.	"Wykonawca" bierze na siebie pełną odpowiedzialność cywilno-prawną, oraz pełną odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą zaistnieć podczas prowadzenia prac                         w stosunku do osób trzecich i "Zamawiającego".
	
2.	"Wykonawca" zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, zgodnie z zatwierdzonymi projektami, które posiadają wszystkie wymagane aprobaty techniczne i atesty.
	
§ 6

1.	"Zamawiający" powołuje inspektora nadzoru w osobie: 
	Władysław Dąbrowski.
	
2.	"Wykonawca" ustanawia kierownika budowy w osobie:
	Ryszard Wójcik.
	
§ 7

"Wykonawca" zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:
	
1.	rozpoczęcie: 	w  terminie do 3 dni od dnia przekazania placu budowy
	
2.	zakończenie: 	w  nieprzekraczalnym terminie do 30 dni dnia przekazania 			placu budowy.
	
3.	Terminy ustalone w ust.1 ulegną przesunięciu w przypadku:
	
a)	działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne, mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót)
	
b)	wystąpienie okoliczności, których Stronynie mogły przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
	
	W tych przypadkach minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia będzie równy okresowi przerwy lub postoju.
	
§ 8

Przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową.

3
1.	 "Zamawiający" powoła komisję i  wyznaczy termin odbioru robót, w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia  go o gotowości do odbioru.
	
2.	 W czynnościach odbioru robót będą uczestniczyć przedstawiciele " Wykonawcy".
	
3.	Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół,  który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
	
4.	 Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy " Zamawiającego" pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to "Wykonawca" nie ponosi za to odpowiedzialności.
	
5.	 Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy  nie jest gotów do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, " Zamawiający" odmówi odbioru z winy "Wykonawcy".

§ 9

1.	"Wykonawca" zapłaci "Zamawiającemu" kary umowne:
	
•	 za odstąpienie od umowy z winy " Wykonawcy", w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.
•	
•	za zwłokę w wykonaniu określonych w umowie prac, w wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
	
2.	"Zamawiający" zapłaci "Wykonawcy" kary umowne za odstąpienie od umowy z jego winy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.
	
3.	"Zamawiający" w razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od "Wykonawcy", obowiązany jest do odebrania przerwanych robót, oraz do zapłaty wynagrodzenia za nie.
	
§ 10

1.	Strony ustalają, że odpowiedzialność "Wykonawcy" za wady przedmiotu umowy, zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji na okres 36 miesięcy, licząc   od daty podpisania "protokołu odbioru".
	
2.	W przypadku awarii i wad ujawnionych w okresie gwarancji, "Wykonawca" przystąpi                     do ich usunięcia, w niezwłocznym terminie od daty powiadomienia, nie później niż               w czasie 3 dni.
	
§ 11

1.	Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia, pod rygorem nieważności, pisemnego aneksu.
	Zmiany te nie mogą naruszać postanowień art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a potrzeba ich wprowadzenia może wynikać z okoliczności, których                      nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany są korzystne                       dla "Zamawiającego".

4
§ 12

1.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych.
	
2.	Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy,    jest Sąd właściwy dla siedziby "Zamawiającego".
	
§ 13

Integralną częścią umowy jest SIWZ, oraz Oferta "Wykonawcy" z kosztorysem ofertowym.

§ 14

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze Stron.

		    Zamawiający:					     Wykonawca:

5